Date limite de remise
21 octobre 2026
Échéance : 21 oct. 2026Montant estimé
non publié dans l'avis
Caution provisoire
2.500 MAD
Qualification
Agrément : D15- Courant fort et courant faible pour bâtiments à tous usages
Selon l'avis lorsque extrait — à vérifier dans le RC/CPS officiel.
Etudes Techniques, Assistance Et Suivi Des Travaux D'installation D’un Systeme De Cablage Informatique Et De Telephonie Ip Dans La Cour D'appel De Marrakech Et Au Tribunal De 1ere Instance De Marrakech (pole Penale), En Lot Unique. Région De Marrakech-Safi.
Vérifier l'avis / RC-CPS officielVoir les pièces et la préparation →
En résumé
Go / No-go
Indicateur incomplet
Données insuffisantes — ouvrir le RC. Caution, budget, lots, critères ou pièces éliminatoires ne sont pas assez renseignés pour un indicateur chiffré.
- Variables lues
- Caution provisoire · Date limite · Qualification / agrément
- Variables manquantes
- Estimation / budget · Lots · Critères de jugement · Pièces éliminatoires
- Délai confortable (23 jours) pour préparer le dossier.
- Caution provisoire détectée — confirmez montant et disponibilité trésorerie.
- Qualification ou agrément requis — vérifiez vos certifications.
Pourquoi pas de note sur 10 ?
Pas de note sur 10 : trop de variables critiques de l'avis manquent (caution, budget, lots, critères, pièces éliminatoires). Il n'évalue pas votre capacité réelle à répondre (chiffre d'affaires, références, trésorerie). Ce n'est pas une recommandation : vérifiez toujours le RC/CPS officiel. Méthodologie des données
Informations clés
- Acheteur
- M1 / SDRACAM - Sous Direction Régionale auprès de la Cour d'Appel Marrakech
- Référence
- 29/2026/DPJM
- Lieu
- Marrakech — Marrakech-Safi
- Date limite
- 21 octobre 2026
- Mis à jour sur le site
- 27 septembre 2026
- Source
- Portail Marocain des Marchés Publics — consultations en coursVérifier l'avis / RC-CPS officiel
Informations utiles avant de répondre
Information extraite automatiquement depuis la source PMMP lorsque disponible. Vérifiez toujours les données dans le RC/CPS officiel.
- Caution provisoire
- 2.500 MAD
- Date / heure limite
- 21 octobre 2026 à 10:00
- Dépôt
- Dépôt électronique (portail marchespublics.gov.ma) — www.marchespublics.gov.ma — la salle des réunions de la Direction Provinciale de la Justice à Arset El Hamed – Bâb Doukkala – Marrakech(confiance : bon)
- Visite des lieux
- Pas de visite des lieux (PMMP)
Autres éléments à vérifier dans le RC/CPS officiel
Non publié dans l'avis (HTML source) — peut figurer dans le DCE / RC non analysé.
- Lots
- Délai d'exécution
- Estimation / budget
- Critères de jugement
- Échantillons / fiches techniques
- Références similaires
- Pièces éliminatoires
Préparer votre réponse
Documents probables
Les dossiers complets (DCE, annexes, bordereaux) sont disponibles sur le portail source. Consultez toujours l'annonce officielle avant de préparer votre réponse.
- · Règlement de consultation (RC)
- · Cahier des prescriptions spéciales (CPS)
- · Bordereau des prix / détail estimatif
Points à valider avant dépôt
Rappels utiles avant de préparer votre offre pour cet appel d'offres.
- Télécharger le dossier complet sur la source officielle (RC, CPS, annexes)
- Vérifier les pièces administratives exigées (attestations, caution, etc.)
- Confirmer la date et l'heure limite de remise des plis
- Préparer le bordereau des prix et le mémoire technique
- Identifier les lots ou sous-traitants éventuels avant dépôt
Questions fréquentes
Quelle est la date limite de remise des offres ?
21 octobre 2026
Qui est l'acheteur public ?
M1 / SDRACAM - Sous Direction Régionale auprès de la Cour d'Appel Marrakech
Où se déroule le marché ?
Marrakech (Marrakech-Safi)
Une caution provisoire est-elle exigée ?
Cette fiche mentionne une caution provisoire de 2.500 MAD. Le montant, la forme et la durée à respecter sont ceux du RC et de l'annonce officielle — pas un barème unique.
Quel signal Go/No-go pour cette consultation ?
Indicateur incomplet : trop de variables critiques manquent (Estimation / budget, Lots, Critères de jugement, Pièces éliminatoires). Pas de note sur 10. Ouvrez le RC/CPS officiel.
Comment préparer le dossier de cet appel d'offres ?
Utilisez la checklist contextualisée et le plan de réponse depuis cette fiche. Si le RC d'un marché de travaux exige une qualification et classification BTP, l'outil d'estimation est disponible sur le site. Le dossier complet reste sur Portail Marocain des Marchés Publics — consultations en cours.
Appels d'offres similaires
Même secteur · Marrakech
- travaux d’aménagement du musée Mohammed VI de la civilisation de l’eau à Marrakech -lot unique-.
MarrakechBTP / TravauxDate limite : 22 octobre 2026
- Contrôle topographique des travaux de construction de la piste reliant entre la route provinciale 2019 en traversant les douars Lakhmilate, Douar El Kabir et Faraa Douar El Faid en retournant à la même route provinciale à proximité de douar Lajdiouate sur une longueur d’environ 4,2 km à la commune Alouidane à la préfecture de Marrakech
MarrakechBTP / TravauxDate limite : 3 novembre 2026
- Travaux de construction de la piste reliant entre la route provinciale 2019 en traversant les douars Lakhmilate, Douar El Kabir et Faraa Douar El Faid en retournant à la même route provinciale à proximité de douar Lajdiouate sur une longueur d’environ 4,2 km à la commune Alouidane à la préfecture de Marrakech
MarrakechBTP / TravauxDate limite : 3 novembre 2026
Besoin d'un sous-traitant pour ce marché ?
Trouvez des entreprises qualifiées pour compléter votre dossier ou exécuter une partie du marché.
Trouver un sous-traitant — MarrakechDonnées extraites de Portail Marocain des Marchés Publics — consultations en cours. Appeldoffres.ma ne remplace pas la consultation du dossier officiel. Dernière vérification : source citée sur chaque fiche.